+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Когда считать акт выполненных работ принятым заказчиком

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. По договору подряда или по договору возмездного оказания услуг акт выполненных работ оказанных услуг может быть единственным доказательством, подтверждающим исполнение обязательства надлежащим образом. Фабула этого арбитражного дела прозаична.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Работа оплачена, акты выполненных работ не подписаны. Заказчик предъявил претензию

Согласно условиям договора " работы считаются принятыми после подписания Б акта сдачи-приемки ", а также " Б обязуется уплатить А вознаграждение на основании подписанного акта сдачи-приемки в течение 1 дня с даты подписания акта сдачи-приемки ". После подписания договора Б внес предоплату руб. При этом Б уклонялся от подписания актов, но А и не настаивал, по почте не отправлял. Ранее претензий от Б не поступало. Первая инстанция и апелляция поддержала Б. Полную оплату работ со своей стороны Б не отрицает.

Получается, что неподписание актов выполненных работ оставляет заказчику простор для злоупотребления правом, несмотря на то, что работы полностью им оплачены? Как же тогда п. Портал функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Чтобы совершить покупку, вам надо авторизоваться или зарегистрироваться.

Чтобы оставить комментарий на www. Please note that this is beta English version. Some pages may not be translated. If you experience difficulties, please contact our administrator: moderator igzakon. We will be happy to assist. Пожалуйста, скопируйте нижеприведённую ссылку в вашу программу для чтения РСС-лент.

Блоги Журналы Мероприятия Вакансии. Подписаться на: все блоги и обсуждения; все материалы с главной страницы; новые Блоги; новые Обсуждения; Новые видео;. Законодательство Экономика Общество Политика Судоустройство. Право и жизнь События и комментарии Обзор литературы Досуг юристов Юридический юмор Обзор диссертаций.

Отрасли права Административное право и процесс Арбитражный и гражданский процесс Гражданское право Конституционное право Международное право Налоговое и финансовое право Семейное и жилищное право Теория и история государства и права Трудовое право и право социального обеспечения Уголовное право и процесс, исполнение наказаний. Андрей Крамзин Москва. Судебная практика. Добрый день, коллеги! Интересует Ваше мнение. Реформа ГК РФ: комментарий изменений гражданского законодательства 25—29 ноября г.

Витрянский В. Практические навыки работы юриста. Повышение квалификации 7 — 10 октября. Москва Лекторы ведущие юристы-практики. Программа повышения квалификации Legal English Ведение переговоров и составления договоров на английском языке. Комментарии Ваган Минасян Москва. Я вам даже больше скажу, даже подписание актов оставляет заказчику простор для злоупотребления.

Я не так давно со стороны заказчика после подписанных без замечаний актов, оплаченных работ преспокойно взыскал с подрядчика неосновательное как излишне уплаченное.

И ни черта никто ничего сделать не смог, даже занос в первую инстанцию не спас бедного подрядчика, кассация снесла и на новое с вполне конкретными указаниями направило. Информ письмо на этот счет есть, довольно старое.

Подписанные акты вообще никак не спасают если к тебе имеются требования по исполнению. Или хотя бы напишите вкратце диспозицию по делу и выводы судов. Я не уточнил в описании ситуации: у меня вопрос стоит не в возврате уплаченной суммы части суммы и не во взыскании неосновательного обогащения. Заказчик хочет получить неустойку за просрочку выполнения работ, скинув таким образом немаленькую сумму от цены изделия эдакая скидка через суд.

Пока не все стадии прошло, не хотелось бы В вашем случае заказчик очевидно будет утверждать, что договор не исполнен либо исполнен с просрочкой. Я бы разыграл карту со злоупотреблением и доказывал бы направление актов почтой. Может помочь с уменьшением размера неустойки. Сергей Баркунов Тула Адвокат, Адвокатский кабинет. Так в том то и дело, что "При этом Б уклонялся от подписания актов, но А и не настаивал, по почте не отправлял".

Плюсом суды часто проверяют то обстоятельство, как подрядчик уведомил заказчика о готовности работ к сдаче, при этом существует практика, что факт направления в адрес заказчика только актов сдачи-приемки не является доказательством уведомления о готовности работ и принятии мер по организации их приемки. Денис Чеславлев Москва Частная практика. Заказчик же не требует возврата уплаченного например, как НО в виде неотработанного аванса при расторжении договора? Если подрядчик не озаботился соблюдением условий договора о порядке сдачи-приемки работ в т.

Фактически результат работ был передан заказчику в срок? Полагаю, данную норму можно толковать как исключающую наличие претензий у заказчика после оплаты работы в полном объеме. На мой взгляд, это не риск подрядчика, а злоупотребление правом со стороны заказчика. Суд закрыл глаза на довод о просрочке кредитора Б и переключился на вопрос о неподписанных актах.

А если оплата произведена авансовым платежом? Или обязательство по оплате исполнено досрочно что является правом заказчика исходя из существа денежного обязательства? Кирилл Костик Москва. Очевидно, что заказчик своими действиями создал или наоборот не устранил препятствие для выполнения этапа работ подрядчиком, то есть применению подлежат положения статей , ГК п.

В силу того, что именно ГК фактически уточняет положения , ГК для целей подрядных правоотношений и при этом не обязывает подрядчика уведомлять заказчика в отличие от ГК , есть вероятность обосновать необходимость для разрешения спора применять только статью ГК без ГК и таким образом доказать просрочку кредитора.

У правомочия, предусмотренного ст. В отсутствие такого уведомления суды, как правило, считают, что указанное правомочие подрядчик не реализовал в связи с чем несет ответственность за просрочку. Что, однако, не лишает в полной мере возможностей снижения размера ответственности в порядке ст. Текущая практика в массе своей исходит из "связки" ст. Правильно это или нет, но это так. Действительно, смешивание статей и в одну "супернорму" это большая проблема современной судебной практики и при этом замечательный способ шаблонного разрешения подрядных споров , с которой регулярно приходится сталкиваться.

Однако, исходя из фабулы дела, единственная правовая позиция, оставляющая какой-то шанс на защиту подрядчика, на мой взгляд, заключается в акценте на разной правовой природе этих статей и доказывании порочности "выработанного практикой" механизма, который по своей сути не заполняет пробелы права, а создает неизвестную гражданскому кодексу обязанность должника уведомлять впавшего в кредиторскую просрочку кредитора о том, что он в такую просрочку впал.

Возможно одно из таких дел, пробившись в ВС, сможет это исправить. Я полагаю, что в кассации а первая инстанция и апелляция уже пройдены неудачно шансы скорее призрачны, учитывая ограничение полномочий кассации в вопросе установленных обстоятельств дела. Максим Ненашев Волгоград Частная практика. Я так понимаю, что вопрос не в Акте как таковом, а в доказывании факта своевременного исполнения договора.

Это разные вещи. Максим Ткач Самара Частная практика. Очень типичная ситуация для договора строительного подряда например. По моей практике можно сделать следующий вывод: суд будет ориентироваться при вынесении решения на ряд обстоятельств. Какие меры принял подрядчик для уведомления заказчика о готовности выполненных работ к приемке? Доказано ли, что заказчик уклонялся от обязанности по приемке выполненных работ?

Если подрядчик ссылается на просрочку кредитора, доказано ли, что такая просрочка имела место? Сообщал ли подрядчик заказчику о том, что не может по каким-то причинам приступить к какому-либо этапу работ?

Факт оплаты, на мой взгляд, никакой роли не играет. Обязанность оплатить работы после их приемки не означает автоматически, что если работы оплачены, то они приняты, и не лишает заказчика права оплатить работы до их приемки.

Если возможно какими-то окольными путями доказать, что результат работ был своевременно передан заказчику и, самое главное, заказчик начал им пользоваться, не предъявляя при этом никаких претензий по качеству, это может помочь.

Оставить комментарий. Чтобы оставить комментарий, вам надо авторизоваться. Текст комментария будет сохранен. Если вы еще не зарегистрированы на Закон. Пользователи Юристы Студенты Организации.

В случае не подписания актов приема работ работы считаются принятыми

Заказчик без видимой причины отказался подписывать акты выполненных работ оказанных услуг. Может ли подрядчик без второй подписи в акте отразить выручку в бухгалтерском и налоговом учете? Будет ли односторонний акт иметь юридическую силу? Можно ли на его основании требовать от заказчика оплаты выполненных работ оказанных услуг? Понятие одностороннего акта. Дорогие читатели!

Когда считать акт выполненных работ принятым заказчиком

Порядок сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и оформления соответствующих документов определяется договором строительного подряда и действующими законодательными и нормативными актами, в частности:. Заказчиком в строительной деятельности в соответствии с Законом от При этом заказчик может реализовывать свои функции самостоятельно либо передать их исполнение инженеру инженерной организации далее — инженеру , заключив соответствующий договор. Однако передача функций инженеру не освобождает заказчика от ответственности перед подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. В части организации строительства и финансирования заказчик кроме других обязанностей, предусмотренных Перечнем функций заказчика, выполняет следующее:. Работниками из числа своего персонала или с помощью привлеченного инженера заказчик организовывает технический надзор в соответствии с ТПК

Согласно условиям договора " работы считаются принятыми после подписания Б акта сдачи-приемки ", а также " Б обязуется уплатить А вознаграждение на основании подписанного акта сдачи-приемки в течение 1 дня с даты подписания акта сдачи-приемки ". После подписания договора Б внес предоплату руб. При этом Б уклонялся от подписания актов, но А и не настаивал, по почте не отправлял. Ранее претензий от Б не поступало. Первая инстанция и апелляция поддержала Б. Полную оплату работ со своей стороны Б не отрицает. Получается, что неподписание актов выполненных работ оставляет заказчику простор для злоупотребления правом, несмотря на то, что работы полностью им оплачены?

Направить по всем известным адресам заказчика, в том числе на юридический адрес, письменное сообщение о завершении работ и требование принять работы, установив короткий, но разумный срок для приемки. К требованию приложить заполненный и подписанный подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ например по форме КС-2 или иной, установленной договором в двух экземплярах.

Когда сотрудничество двух организаций происходит на основании договора подряда или оказания услуг, необходимостью становится наличие акта о выполнении работ. Для чего нужен этот документ? Что такое акт выполненных работ? Факт исполнения работ по договору, заключенному меж двумя организациями, подтверждает акт приема работ.

Заказчик не принимает работы: когда исчислять НДС и налог на прибыль

Когда отказ от подписания акта приема-передачи обоснован По общим правилам работа, выполненная подрядчиком, должна быть принята заказчиком ст. Обычно о факте приемки работ заказчиком свидетельствует его подпись на акте выполненных работ. Шпаргалка по статье от редакции БУХ. По общим правилам работа, выполненная подрядчиком, должна быть принята заказчиком.

.

Односторонний акт выполненных работ

.

Что такое акт выполненный работ

.

Завизированные акты выполненных работ и справки о стоимости проведение заказчиком расчетов за выполненные и принятые в. Односторонний акт.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как составить акт выполненных работ. Справка по форме КС-3
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ефросинья

    Никогда не будет веры полиции

  2. Милена

    Я его сейчас на экране вижу)))))))))))))

  3. Ювеналий

    Спасибо большое, все понятно. Но у меня есть вопрос, может не по теме, а суть такова:

  4. Глафира

    По чему все время акцент на КРЕДИТНЫХ картах? Наверно имеется в виду просто банковская карта?